les dernières demandes
  • 11/02/2013
    avocat Le mee sur seine
    procedure de divorce par consentement
  • 27/12/2012
    avocat Villejuif
    Maître, Je recherche un avocat au barreau de Créteil pour mener une procédure de référé contre une entreprise générale de bâtiment (SARL ayant son siège à Vincennes) ayant commencé des travaux de rénovation pour le compte de ma femme et moi (dans un local en RDC situé à Paris 5ème qui doit devenir notre résidence principale) puis ayant abandonné le chantier après avoir commis de nombreuses irrégularités tout au long du chantier (devis, factures, engagement non tenus, travail mal fait, ...). Nous avons de très nombreux éléments écrits prouvant la mauvaise foi de cette entrepreneur et toutes les irrégularités qu'il commet : des devis, des dizaines d'emails et quelques SMS. Tout est par ailleurs récapitulé dans un dossier de 40 pages. Le chantier est arrêté depuis le 8 novembre car l'entrepreneur nous réclame pour continuer des sommes indûes et veut nous faire signer une mise à jour du devis complètement abérrante (ce que nous refusons bien entendu). Le chantier qui devait initialement durer 6-7 semaines est dans sa 24ème semaine. Le devis prévoyait des frais de retard de 50 €/jour. Le montant total des travaux est d'environ 35 000 €. Nous avons envoyé à cet entrepreneur une mise en demeure il y a 2 semaines par recommandé avec AR lui donnant un délai de 8 jour pour reprendre le chantier. Nous lui avons dans le même courrier fait parvenir notre dossier récapitulatif. Nous n'avons aucune réponse de sa part. Nous voulons aujourd'hui l'assigner en référé afin qu'il termine les travaux, ou, encore mieux, qu'un autre entrepreneur les termine, à ses frais.
  • 11/07/2012
    avocat
    Demande d'Appel suite jugement rendu le 06/07/2012 à Nanterre ( garde d'enfant . Non marié )
 
Votre projet
Informations Personnelles

Bretagne

Haute-Normandie

Languedoc-Roussillon

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-De-Calais

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rhône-Alpes